ТехЛит.ру
- крупнейшая бесплатная электронная интернет библиотека для "технически умных" людей.
WWW.TEHLIT.RU - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

:: Алготрейдинг::


АЛГОТРЕЙДИНГ
шаг за шагом
с нуля по урокам!

Торговые роботы на PYTHON, BackTrader,
Pandas, Pine Script для TradingView. Связка с брокерами, телеграм и легкими приложениями.


ТИПОВЫЕ ДОГОВОРА. Бланки договоров.
Razdel:   Договор на выполнение НИИ и ОКР
ДОГОВОР на создание научно-технической или производственной продукции
г.____________ "___"______200__г. Завод ____________________________________________________________ (наименование завода), действующий на основании Устава завода, именуемый в дальнейшем Предприятие, в лице директора завода ____________ (Ф.И.О.), научно-производственное ________________________ (наименование объединения), действующее на основании положения об объединении, именуемое в дальнейшем Объединение, в лице _______________ (Ф.И.О., должность), и Научно-исследовательский институт ______________________________________________________________________ (наименование института), действующий на основании положения об объединении, именуемый в дальнейшем Институт, в лице __________________ (Ф.И.О., должность), заключили настоящий договор о нижеследующем: I. Предмет договора 1. Предприятие и Объединение поручают, а Институт принимает на себя изготовление проектно-сметной документации на изготовление _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора, определяются техническим заданием (приложение к договору). 3. Срок сдачи работ по изготовлению проектно-сметной документации _____________19__г. 4. Содержание и сроки выполнения основных этапов работы по договору определяются техническим заданием и календарным планом, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора. 5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями технического задания. 6. Предприятие берет на себя обязательство выпуска _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции). 7. Объединение берет на себя обязательство поставлять заводу _____ _______________________________________________________________________ (наименование узлов или деталей производственной продукции) 8. Срок и объем выпуска Предприятием _____________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) ___________ (дата). II. Порядок сдачи и приемки работ 9. Перечень составных частей и требования к _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) подлежащей оформлению и сдаче, определен Техническим заданием, являющимся частью договора. 10. При завершении работ Институт и Объединение представляют Предприятию акт сдачи-приемки и комплекта составных частей научно- технической продукции, предусмотренных Техническим заданием и условиями договора. 11. Предприятие в течение трех дней со дня получения _______________________________________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) обязан направить Институту и Объединению подписанный акт сдачи-приемки продукции или мотивированный отказ от приемки работ. 12. В случае мотивированного отказа Предприятия сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 13. В случае досрочного выполнения работ Предприятие обязано досрочно принять и оплатить работы по договорной цене. 14. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Институт и Объединение обязаны приостановить ее, поставив об этом в известность стороны в семидневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10- дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. III. Порядок расчетов 15. За выполненную ______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Институту _________________ (сумма, подлежащая выплате). 16. За выполненную _______________________________________________ (наименование научно-технической или производственной продукции) Предприятие перечисляет Объединению ________________ (сумма, подлежащая выплате.) 17. Оплата производится __________ (поэтапно или после принятия проектно-сметной документации). 18. Доплата к договорной цене в размере ________ (сумма прописью). IV. Ответственность сторон 19. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или порученной работы в целом виновная сторона уплачивает двум другим сторонам. За просрочку до 1 месяца неустойку в размере ____, а при просрочке свыше 1 мес. - неустойку в размере ____ стоимости невыполненных работ. 20. В случае неустранения дефектов в срок, согласованный сторонами, виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ______ стоимости работ, подлежащих исправлению. Уплата неустойки не освобождает виновного от устранения дефекта. 21. За несвоевременную приемку результатов отдельных этапов или работы в целом виновная сторона уплачивает другим сторонам неустойку в размере ____ стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. 22. За просрочку оплаты счета или перечисления аванса Предприятие уплачивает Институту или Объединению пеню в размере ____ суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 23. За необоснованный полный или частичный отказ от акцепта Предприятие уплачивает Объединению или Институту неустойку _____ невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше суммы договора. V. Прочие условия 24. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую или производственную продукцию _____________________ _______________________________________________________________________ (принадлежность продукции после начала выпуска). 25. Другие условия по усмотрению сторон. 26. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в доарбитражном порядке регулируются путем создания экспертной комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны. VI. Сроки действия договора 27. Срок действия договора: начало __________19__г. окончание ________19__г. 28. К настоящему договору прилагаются: Техническое задание (Приложение N1) Календарный план (Приложение N2) Протокол соглашения о договорной цене (Приложение N3) Даты на виды работ (Приложение N4). VII. Юридические адреса и расчетные счета сторон Предприятие_______________________________________________________ Объединение_______________________________________________________ Институт__________________________________________________________
Директор завода Начальник объединения Директор НИИ М.П. М.П. М.П.



Яндекс цитирования



   Copyright © 2007-2024,  www.tehlit.ru.

[ ѓосты, стандарты, нормативы, инструкции, правила, строительные нормы ]